Торги, конкурсы, аукционы

10.02.2012
Извещение о проведении открытого аукциона Форма торгов: открытый аукцион.(далее аукцион) Муниципальный заказчик: Администрация Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия Почтовый адрес: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, пл. 1 Мая, д. 17 тел./факс: 8(83444) 2-61-08, 2-61-29, 2-61-37, адрес электронной почты: elnss2009@yandex.ru Предмет муниципального контракта: выполнение работ по очистке от снега автомобильных дорог расположенных на территории Ельниковского сельского поселения 1. Место выполнения работ Республики Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Заводская, Заречная, Строителей, Советская, Варжина, Садовая, Пушкина, Героев Космоса, Тимирязева, Кащеева, Безбородова, Октябрьская, пл. 1 Мая, пер. Южный, Г. Самолькина, Коммунистическая, пер. Больничный, Королева, Кооперативная, Парковая, Горького, Толстого, Крупской, пер. Победы, Комсомольская, И. Галянова, Гагарина, Луговая, Ленина, Кирова, Мира, Юбилейная, Чкалова, Восточная, Лесная, Громовой, Ларина, Демина, Кузина, 70 лет Октября, Якушкина, Молодежная, А. Пиксаева, Ст. Эрьзи, Высоцкого, Сосновая, А. Крутикова, Девятаева, Братьев Пономаревых, Солнечная, Жукова, А. Невского, Ушакова, Попова, Аверкина Улицы поселка Передовой: Новая, Центральная, Городская. Улицы села Старые Пичингуши: Советская, Безбородова Улица дере Мельсяны: А. Пиксаева Улица села Камееный Брод: Советская 2. Сроки выполнения работ: начало: от даты подписания контракта; окончание: 31 декабря 2011 года. 3. Условия выполнения работ: в соответствии с муниципальным контрактом, прилагаемым к Документации об аукционе. 7. Срок, место и порядок предоставления Документации об аукционе: 1) Документация об аукционе размещена в форме электронного документа на официальном сайте Республики Мордовия в сети Интернет «Муниципальный заказ Республики Мордовия» http://goszakaz.e- mordovia.ru/., извещение опубликовано в газете «Ельниковская Трибуна» от 10.12. 2010 г. 2) Документация об аукционе предоставляется бесплатно в электронной форме в течение 2-х дней со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица. 3) Документация об аукционе может быть получена по месту нахождения муниципального заказчика по рабочим дням с 08.30 до 17.00 часов московского времени, каб. заместителя главы администрации Смагиной Н.М. с 10 декабря 2010 года до 9-00 часов московского времени 30 декабря 2010 года. 8. Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах на дату окончания работ: 700,000 тыс. руб., включая все затраты Подрядчика. 9. Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Заказчика, каб. заместителя главы администрации Ельниковского сельского поселения , начало рассмотрения: 30 декабря 2010 г., 9-00 часов московского времени, окончание-30 декабря 2010 г 11-00 часов московского времени. 10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу Заказчика, кааб. заместителя главы администрации Ельниковского сельского поселения Смагиной Н.М., 31 декабря 2010 г. в 10-00 часов московского времени в присутствии участников аукциона или их представителей (по доверенности). 11. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям (предприятиям) инвалидов, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона – нет. 12. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе - не предусмотрен. 13. Дополнительная информация: более подробная информация в Документации об аукционе. бования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе 1.1. Заявка на участие в аукционе представляется по форме согласно приложению № 1 к настоящей Документации об аукционе и должна содержать следующие сведения и документы: 1.1.1. Фирменное наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона. Сведения об участнике размещения заказа могут быть представлены по формам Ф-1 – Ф-2 (Приложение 2 к Документации об аукционе); 1.1.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 1.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность должна быть представлена по форме Ф-3 (Приложение 2 к документации об аукционе); 1.1.4 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 1.1.5 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 1.2. Предложение о качестве работ, в виде подробной пояснительной записки с учетом требований, изложенных в разделе 2 настоящей документации об аукционе и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта. 1.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе. 1.4. Участникам размещения заказа рекомендуется представлять в составе заявки почтовые адреса и телефоны: - налоговой инспекции; - службы судебных приставов. 1.5. Прочие документы представляются по желанию участника размещения заказа. 1.6. Заявка (все документы, имеющие к ней отношение) должны быть составлены на русском языке. 2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик, требования к результатам работ 2.1. Участник размещения заказа подробно описывает выполняемые работы в соответствии с требованиями Технического задания Заказчика –(Приложение №5 к документации об аукционе, Приложение №2- к проекту контракта). 2.2. Участник размещения заказа описывает в пояснительной записке: - трудовые и материальные ресурсы, наличие техники и дорожных машин и механизмов используемые для выполнения работ; -мероприятия по обеспечению безопасности движения и техники безопасности при производстве работ. 2.3. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к таким работам. 2.4. Результаты выполненных работ должны удовлетворять установленным настоящей документацией об аукционе требованиям, в том числе, по качеству, а также требованиям, установленным проектом муниципального контракта. 2.5. К пояснительной записке рекомендуется приложить сведения в табличной форме: (формы: Ф -6, Ф -7, Ф-8,) Приложения №2 к документации об аукционе). 3. Требования к участникам размещения заказа 3.1. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования: 1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; 2.2. Заказчик проверяет участников размещения заказа на соответствие требованию, указанному в подпункте 6 пункта 3.1, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 3- 5 пункта 3.1 настоящего раздела. 4. Место, условия и сроки выполнения работ Очистка от снега автомобильных дорог расположенных на территории Ельниковского сельского поселения. Протяженность обслуживаемых дорог- 40 км. 4.1. Место выполнения работ: дороги населенных пунктов Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия. 4.2. Условия выполнения работ: в соответствии с Контрактом. 4.3. Сроки выполнения работ: начало – от даты подписания контракта; окончание – 31 декабря 2011 года. Краткие сведения по объекту: приводятся в Перечне (Приложение № 1 к проекту Контракта) и в Техническом задании (Приложение №2 к проекту Контракта). 5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) в текущих ценах на дату окончания работ: 700,000 тыс. руб. (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая все затраты Подрядчика в Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с решением Совета депутатов Ельниковского сельского поселения «О бюджете Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2011 год 6. Форма, сроки и порядок оплаты работ 6.1. Оплата осуществляется за фактические выполненные работы на основании оформленной формы КС-3, в течении 5 банковских дней 7. Источник финансирования заказа 7.1. Источник финансирования заказа – местный бюджет -100%. 8. Порядок формирования цены контракта (цены лота) 8.1. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации. 8.2. При формировании цены контракта для участия в аукционе участник размещения заказа в цене должен учесть стоимость: материальных ресурсов, механизмов, заработной платы рабочих, накладных расходов и сметной прибыли, всех обеспечительных затрат необходимых для организации работ по очистке от снега автомобильных дорог расположенных на территории Ельниковского сельского поселения. А также стоимость вспомогательных услуг, налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, и прочие расходы Подрядчика. 8.3. Цена муниципального контракта определяется по результатам аукциона. 8.4. Условия муниципального контракта распространяются на весь объем работ . 8.5. Виды работ и периодичность их выполнения описаны в Техническом задании на (Приложение № 5 к документации об аукционе и Приложение №2 к проекту муниципального контракта). 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями 9.1. Валюта, используемя для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями (поставщиками) – Российский рубль. 10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта. 10.1. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день публикации извещения о проведении аукциона. 11. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные Контрактом объем и стоимость работ 11.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. 12. Предоставление участникам размещения заказа Документации об аукционе и разъяснений ее положений. 12.1. Документация об аукционе размещена в форме электронного документа на официальном сайте «муниципальный заказ Республики Мордовия» http://goszakaz.e-mordovia.ru Документация об аукционе предоставляется бесплатно в электронной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица. 12.2. Документация об аукционе может быть получена по адресу: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, пл. 1 Мая, д. 17 каб. заместителя главы администрации Ельниковского сельского поселения Смагиной Н.М. по рабочим дням с 08.30 до 17.00 часов, – (время московское) с 10 декабря 2010 года до 9-00 30 декабря 2010 года. Контактный телефон 2-61-08. Обращаться к Смагиной Надежде Михайловне, Ванюшкиной Татьяне Ивановне. 12.3. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении положений Документации об аукционе по рекомендуемой форме Ф-4 (Приложение № 2 к документации об аукционе). 12.4. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. 12.5. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте «Муниципальный заказ Республики Мордовия». Информация о таком ответе, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, направляется всем лицам, получившим Документацию об аукционе. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее сути. 13. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и Документацию об аукционе 13.1. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается на срок, который будет составлять не менее чем пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 14. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств – не требуется 15. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его представления 15.1 Обеспечение исполнения муниципального контракта - не требуется 16. Порядок и сроки подачи заявок на участие в аукционе 16.1. Заявки принимаются по адресу муниципального заказчика: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, пл. 1 Мая, д. 17, каб. заместителя главы администрации Ельниковского сельского поселения Смагиной Н.М., с 9-00 до 17-00 часов с 10 декабря 2010 г. до 9-00 часов московского времени 30 декабря 2010 г. (день начала рассмотрения заявок) в письменной форме на бумажном носителе. Контактный телефон 2-61-08. Обращаться к: Смагиной Н.М., Ванюшкиной Т.И. 16.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. 16.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 16.4. Все документы заявки должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия (кроме выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), Оригиналы документов представляются в напечатанном виде со всеми необходимыми подписями и печатями. 16.5. Сведения, указанные в документах заявки, должны иметь однозначное толкование. В противном случае комиссия оставляет за собой право выбора одной из трактовки разночтений или признания заявки не соответствующей Документации об аукционе. 16.6. Участникам размещения заказа рекомендуется представлять заявку в конверте, с указанием адреса заказчика, наименования аукциона . Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица). 16.7. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 16.8. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируются ответственным лицом комиссии Заказчика по проведению торгов в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требования предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ответственное лицо комиссии Заказчика по проведению торгов выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 17. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до момента начала рассмотрения заявок комиссией Заказчика по проведению торгов до 900 часов московского времени 30 декабря 2010 года. 17.2. Уведомление об отзыве заявки является основанием для незамедлительного возвращения Участнику заявки. 18. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе 18.1. Начало рассмотрения заявок состоится в 900 часов московского времени 30 декабря 2010 года, окончание-30 декабря 2010 года по адресу: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, пл. 1 Мая, 17, каб. заместителя главы администрации Ельниковского сельского поселения Смагиной Н.М.. 18.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 18.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ. Протокол рассмотрения заявок размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе направляются уведомления о принятых решениях комиссии не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок. 19 Место, дата и время проведения аукциона 19.1. Аукцион состоится: в 1000 часов московского времени 31 декабря 2010 года по адресу Заказчика: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, пл. 1 Мая, 17, каб. заместителя главы администрации Ельниковского сельского поселения Смагиной Н.М.. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона или их представители (по доверенности). 19.2. Аукцион проводится Аукционистом в присутствии членов комиссии Заказчика по проведению торгов, участников аукциона или их представителей. 19.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота) на «шаг аукциона». Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта (цене лота) ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта (цену лота), «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) (отдельно в отношении каждого лота). 19.4. Процедура проведения аукциона: - секретарь комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей в отношении каждого лота. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), либо один представитель участника аукциона – юридического лица. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть представителем 2 (двух) и более участников аукциона. Лицо не может быть представителем какого-либо участника аукциона, если это лицо само по себе является участником аукциона; Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов настоящим аукционом не предусмотрены; - аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион; - участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене; - аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 5 статьи 37 Федерального закона и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена; - аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. 19.5. При проведении аукциона комиссия в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 19.6. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 19.7. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 19.8. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, комиссии в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, комиссия в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 19.9. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с частью 5 настоящей статьи до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся в отношении каждого лота отдельно. 19.10. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 19.11. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г. 19.12. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится заказчиком, не менее чем три года. 20. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт 20.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 20.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 20.3. Муниципальный Контракт должен быть подписан и возвращен Заказчику победителем аукциона в течение 11 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Муниципальный Контракт должен быть подписан и возвращен Заказчику единственным участником аукциона (если аукцион признан несостоявшимся) в течение 11 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Муниципальный Контракт должен быть подписан и возвращен Заказчику участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене Муниципального Контракта (при уклонении победителя аукциона от заключения Муниципального Контракта) в срок, не превышающий 11 календарных дней со дня передачи ему Заказчиком проекта Муниципального Контракта. 20.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона в 11 дневный срок, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся или протокола аукциона, не представит Заказчику подписанный Контракт, а также обеспечение исполнения Контракта он признается уклонившимся от заключения Муниципального Контракта, с последующим включением в реестр недобросовестных поставщиков. 20.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Муниципального Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, либо заключить Муниципальный Контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта. При этом заключение Муниципального Контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта, является обязательным. 20.6. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и Документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. 20.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукци
Назад