Формирование современной городской среды

Договор подряда № 1

Администрация Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Кидяевой Веры Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Монтажремстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пелина Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,  заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

          1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту по благоустройству дворовых территорий  с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия в рамках муниципальной программы  "Формирование современной городской среды Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2024 годы по следующим адресам: 1. с.Ельники, ул.Кирова, д.№1,  с.Ельники, ул.Кирова, д.№3 (детская площадка Iэтап) в соответствии с сметным расчетом (Приложение №1) и условиями настоящего договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанных в пункте 1.1 настоящего договора и сдать результаты работ Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора принять у Подрядчика результат работ и оплатить обусловленную договором цену.

Раздел 2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет 97 315 рублей (девяносто семь тысяч триста пятнадцать) рублей НДС не облагается в связи с упрощенной системой налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (заполняется при подписании договора).

2.2. Цена договора включает в себя стоимость выполнения полного комплекса работ в соответствии локальным сметным расчетом (Приложение №1 к договору).

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке: без авансирования, по факту выполненных работ, в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Раздел 3. Сроки и место выполнения работ

1. Срок выполнения работ по договору: с 10 мая 2019года по 10 июля 2019 года.
2. Срок действия договора до 30.12.2019 года.

В указанный срок включается выполнение работ в полном объеме, в том числе подготовка, проверка и подписание актов выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

3.3. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут выполняться Подрядчиком досрочно.

3.4. Место выполнения работ: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Кирова,  д. №1, д.№3.

3.5. Гарантийные обязательства по договору составляют 3 (три) года.

Раздел  4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения поручаемых работ в соответствии с сметным расчётом (приложение 1 к договору).

4.1.2. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. В течение 10 дней до начала производства работ, установленного договором,  передать Подрядчику по акту участок ремонта и проектно-сметную документацию.

4.2.2.Осуществлять контроль и технический надзор за качеством работ и их соответствиемс сметным расчётом.

4.2.3. Сообщать в письменной форме  Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе  выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.4. В сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, соответствующие требованиям договора. В случае выполнения работ, не соответствующих требованиям договора, дать мотивированный отказ в приемке работ.

4.2.5. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Раздел 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1.Требовать разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему договору. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего договора. Копии требований хранятся у Подрядчика.

   5.1.2. Требовать подписания Заказчиком актов приемки работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.3.Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.

5.1.4. Получать от Заказчика содействие при  выполнении работ  в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить поручаемые работы в объеме согласно с сметным расчётом и  стоимости работ.

5.2.2. В процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности

В случае выдачи Заказчиком указаний устранить все замечания Заказчика, предусмотренные  договором.

5.2.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

 - обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности сооружения;

 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

5.2.4. По запросу Заказчика представлять информацию по Объекту.

Раздел 6. Финансирование, порядок и условия расчетов и платежей

6.1. Заказчик осуществляет финансирование работ по настоящему договору за счет средств бюджета Ельниковского сельского поселения.

6.2. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ по акту выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

6.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.4. Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

6.5. Расчет Заказчика с Подрядчиком производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Раздел  7. Приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ производится после выполнения Подрядчиком работ,  предусмотренных настоящим договором.

7.2. Окончание работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ.

7.3. Датой окончания выполнения работ по договору считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

7.4. Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения актов о приемке выполненных работ Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их вида, объема, качества требованиям, установленным договором.

Раздел 8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

Раздел 9. Освобождение от ответственности

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящемудоговором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего договора, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему договору и не подлежащие разумному контролю Сторон.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы  лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, связанные с природными явлениями и военными действиями, будут длиться более 3-х месяцев, то Стороны вправе расторгнуть договор.

Раздел 10. Изменение, расторжение договора

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае расторжения договора Подрядчик и Заказчик в течение 30 дней должны решить все вопросы, в том числе по оплате выполненных работ и возмещению убытков. В этом случае Заказчик принимает по акту работы, выполненные на момент уведомления сторон о расторжении договора.

Раздел 11. Особые условия

11.1. В случае изменения одной из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений письменно уведомить об этом другую Сторону, с приложением подтверждающих документов.

11.2. Все условия настоящего договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

12.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего договора  иначе как с письменного согласия Сторон.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

11.5. Спорные вопросы по условиям настоящего контракта и его исполнению Стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Республики Мордовия.

11.6. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения банковских и иных реквизитов Подрядчик обязан уведомить Заказчика в трехдневный срок.

11.7. Стороны устанавливают, что уступка прав требования по настоящему договору без согласия всех сторон недопустима.

11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

11.9. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Раздел 12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Договор подряда № 2

Администрация Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Кидяевой Веры Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Монтажремстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пелина Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,  заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

          1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту по благоустройству дворовых территорий  с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия в рамках муниципальной программы  "Формирование современной городской среды Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2024 годы по следующим адресам: 1. с.Ельники, ул.Кирова, д.№1,  с.Ельники, ул.Кирова, д.№3 (детская площадка II этап) в соответствии с сметным расчетом (Приложение №1) и условиями настоящего договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанных в пункте 1.1 настоящего договора и сдать результаты работ Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора принять у Подрядчика результат работ и оплатить обусловленную договором цену.

Раздел 2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет 97 800 рублей (девяносто семь тысяч  восемьсот) рублей НДС не облагается в связи с упрощенной системой налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (заполняется при подписании договора).

2.2. Цена договора включает в себя стоимость выполнения полного комплекса работ в соответствии локальным сметным расчетом (Приложение №1 к договору).

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке: без авансирования, по факту выполненных работ, в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Раздел 3. Сроки и место выполнения работ

1. Срок выполнения работ по договору: с 10 мая 2019года по 10 июля 2019 года.
2. Срок действия договора до 30.12.2019 года.

В указанный срок включается выполнение работ в полном объеме, в том числе подготовка, проверка и подписание актов выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

3.3. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут выполняться Подрядчиком досрочно.

3.4. Место выполнения работ: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Кирова,  д. №1, д.№3.

3.5. Гарантийные обязательства по договору составляют 3 (три) года.

Раздел  4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения поручаемых работ в соответствии с сметным расчётом (приложение 1 к договору).

4.1.2. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. В течение 10 дней до начала производства работ, установленного договором,  передать Подрядчику по акту участок ремонта и проектно-сметную документацию.

4.2.2.Осуществлять контроль и технический надзор за качеством работ и их соответствиемс сметным расчётом.

4.2.3. Сообщать в письменной форме  Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе  выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.4. В сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, соответствующие требованиям договора. В случае выполнения работ, не соответствующих требованиям договора, дать мотивированный отказ в приемке работ.

4.2.5. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Раздел 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1.Требовать разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему договору. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего договора. Копии требований хранятся у Подрядчика.

   5.1.2. Требовать подписания Заказчиком актов приемки работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.3.Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.

5.1.4. Получать от Заказчика содействие при  выполнении работ  в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить поручаемые работы в объеме согласно с сметным расчётом и  стоимости работ.

5.2.2. В процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности

В случае выдачи Заказчиком указаний устранить все замечания Заказчика, предусмотренные  договором.

5.2.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

 - обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности сооружения;

 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

5.2.4. По запросу Заказчика представлять информацию по Объекту.

Раздел 6. Финансирование, порядок и условия расчетов и платежей

6.1. Заказчик осуществляет финансирование работ по настоящему договору за счет средств бюджета Ельниковского сельского поселения.

6.2. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ по акту выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

6.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.4. Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

6.5. Расчет Заказчика с Подрядчиком производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Раздел  7. Приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ производится после выполнения Подрядчиком работ,  предусмотренных настоящим договором.

7.2. Окончание работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ.

7.3. Датой окончания выполнения работ по договору считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

7.4. Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения актов о приемке выполненных работ Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их вида, объема, качества требованиям, установленным договором.

Раздел 8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

Раздел 9. Освобождение от ответственности

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящемудоговором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего договора, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему договору и не подлежащие разумному контролю Сторон.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы  лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, связанные с природными явлениями и военными действиями, будут длиться более 3-х месяцев, то Стороны вправе расторгнуть договор.

Раздел 10. Изменение, расторжение договора

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае расторжения договора Подрядчик и Заказчик в течение 30 дней должны решить все вопросы, в том числе по оплате выполненных работ и возмещению убытков. В этом случае Заказчик принимает по акту работы, выполненные на момент уведомления сторон о расторжении договора.

Раздел 11. Особые условия

11.1. В случае изменения одной из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений письменно уведомить об этом другую Сторону, с приложением подтверждающих документов.

11.2. Все условия настоящего договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

12.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего договора  иначе как с письменного согласия Сторон.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

11.5. Спорные вопросы по условиям настоящего контракта и его исполнению Стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Республики Мордовия.

11.6. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения банковских и иных реквизитов Подрядчик обязан уведомить Заказчика в трехдневный срок.

11.7. Стороны устанавливают, что уступка прав требования по настоящему договору без согласия всех сторон недопустима.

11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

11.9. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Раздел 12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Договор подряда № 3

Администрация Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Кидяевой Веры Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Монтажремстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пелина Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,  заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

          1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту по благоустройству дворовых территорий  с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия в рамках муниципальной программы  "Формирование современной городской среды Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2024 годы по следующим адресам: 1. с.Ельники, ул.Кирова, д.№1,  с.Ельники, ул.Кирова, д.№3 (детская площадка III этап) в соответствии с сметным расчетом (Приложение №1) и условиями настоящего договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанных в пункте 1.1 настоящего договора и сдать результаты работ Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора принять у Подрядчика результат работ и оплатить обусловленную договором цену.

Раздел 2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет 90 907 рублей (девяносто тысяч  девятьсот семь) рублей НДС не облагается в связи с упрощенной системой налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (заполняется при подписании договора).

2.2. Цена договора включает в себя стоимость выполнения полного комплекса работ в соответствии локальным сметным расчетом (Приложение №1 к договору).

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке: без авансирования, по факту выполненных работ, в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Раздел 3. Сроки и место выполнения работ

1. Срок выполнения работ по договору: с 10 мая 2019года по 10 июля 2019 года.
2. Срок действия договора до 30.12.2019 года.

В указанный срок включается выполнение работ в полном объеме, в том числе подготовка, проверка и подписание актов выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

3.3. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут выполняться Подрядчиком досрочно.

3.4. Место выполнения работ: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Кирова,  д. №1, д.№3.

3.5. Гарантийные обязательства по договору составляют 3 (три) года.

Раздел  4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения поручаемых работ в соответствии с сметным расчётом (приложение 1 к договору).

4.1.2. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. В течение 10 дней до начала производства работ, установленного договором,  передать Подрядчику по акту участок ремонта и проектно-сметную документацию.

4.2.2.Осуществлять контроль и технический надзор за качеством работ и их соответствиемс сметным расчётом.

4.2.3. Сообщать в письменной форме  Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе  выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.4. В сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, соответствующие требованиям договора. В случае выполнения работ, не соответствующих требованиям договора, дать мотивированный отказ в приемке работ.

4.2.5. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Раздел 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1.Требовать разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему договору. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего договора. Копии требований хранятся у Подрядчика.

   5.1.2. Требовать подписания Заказчиком актов приемки работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.3.Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.

5.1.4. Получать от Заказчика содействие при  выполнении работ  в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить поручаемые работы в объеме согласно с сметным расчётом и  стоимост